工程造价对防疫费用作出新规定。
工程造价新规定明确，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备、防护用品、体温检测设施等）可直接计入工程造价，由发包方承担。这一规定为施工单位提供了明确的费用支持依据，避免因防疫成本增加导致的经济纠纷。
住房和城乡建设部办公厅印发的《房屋市政工程复工复产指南》明确防疫费用可计入工程造价，同时要求建设单位不得拖欠工程款，并针对复工复产中的多项问题提出具体措施。防疫费用计入工程造价《指南》明确，因疫情防控产生的防疫费用（如口罩、消毒物资、体温检测设备等）可计入工程造价。
防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。
防疫费用计入工程造价,不得摊派到务工人员!
建设工程价款的调整合同对不可抗力影响工程价款有约定的，从其约定；无约定的，按当地建设行政主管部门规定处理。防疫费用可计入工程造价；发包人要求赶工的费用由其承担。
明确防疫费用可计入工程造价，为地方文件提供上位法支持。最高人民法院司法解释 指导意见（一）（202004）：涉及不可抗力认定、诉讼时效中止，为工期顺延和费用索赔提供法律依据。指导意见（二）（202005）：细化施工合同案件处理规则，支持据实调整价款。
方舱医院等疫情防控应急抢建项目宜采用成本加酬金合同形式。确定工程造价时应充分考虑人工、材料、机械大量集中投入对成本的影响，以及疫情防控、赶工、降效等费用。本指导标准自发布之日起施行，适用于我省在建、拟建及已完工但未完成竣工结算的建设工程。已完成竣工结算的工程，不适用本指导标准。
费用处理：防疫费用可计入工程造价，因疫情造成成本增加双方按合同约定调价。工程款支付：严禁政府和国有投资工程要求施工单位带资承包，建设单位应按时足额支付工程款，不得形成新拖欠。保证金管理：严格执行保证金规定，到期及时返还，未返还支付违约金。
月26日，住房和城乡建设部办公厅发布《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》（简称《通知》），《通知》共计十三条重要举措，其中明确，根据本地疫情防控要求，开展企业经营和工程项目建设整体情况摸排，加强分类指导，以县（市、区、旗）为单位，有序推动企业和项目开复工。
该文件明确，因疫情或疫情防控措施导致的工期延误、施工效率降低、窝工、赶工等额外费用，应计入工程造价并由发包人承担。例如，若项目因防疫要求暂停施工，承包人可依据实际损失主张费用补偿。但需注意，此类费用调整仅涉及工程建设环节，与配套费征收无直接关联。
如何计算施工现场受疫情影响的工程工期和费用?
计算施工现场受疫情影响的工程工期和费用，可参考以下方法：工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。例如，计划复工日为2022年3月1日，实际复工日为2022年3月15日，则顺延天数为14天。
北京市住建委文件明确，防疫费用应列入工程造价，由发包方承担。计算依据：承包方需提供防疫费用支出凭证（如采购发票、劳务合同等），并按照实际发生金额据实结算，但需扣除已包含在合同价款中的常规安全文明施工费用。
赶工费用由发包人承担。14 合同解除：若不可抗力导致合同无法履行连续超84天或累计超140天，双方有权解除合同，并按约定结算款项。
费用调整原则：包括疫情防控应急措施费用、停工损失费用、窝工降效费用、赶工措施增加费用和其他费用，计取税金后计入工程造价，据实调整合同价款。 疫情防控措施费：按受应急措施影响的具体情况和施工单位现场人员实际人数，每人每天计取20元至40元标准，包干使用。隔离观察期间工资按正常工资计取。
北京市2022年发布的《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号）规定，疫情防控费用标准为20元-40元/人/天，其他省市可参照执行。
广东省广州市建设工地新冠肺炎疫情工程可以计取费用
〖One〗、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。
〖Two〗、工程造价新规定明确，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备、防护用品、体温检测设施等）可直接计入工程造价，由发包方承担。这一规定为施工单位提供了明确的费用支持依据，避免因防疫成本增加导致的经济纠纷。
〖Three〗、明确规定因疫情防控产生的防疫费用需计入工程造价，且不得转嫁至务工人员承担。
〖Four〗、窝工建筑工人人工费的工程计价方法和标准。计价标准不得低于本市最低工资标准，并相应计取税金。确认工作要求：建设单位和施工单位应当利用工地人员实名制系统、考勤记录、核酸检测记录等，切实做好工程现场建筑工人名单、隔离和窝工天数确认工作，以确保费用计算的准确性和公正性。
〖Five〗、合同法的规定：根据合同法的相关规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
〖Six〗、无锡市：发布了关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情后建设工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见，明确了工期顺延、费用分担等原则。南昌市：因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。
江苏省:印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准
〖One〗、建设工程新冠疫情防控费用由两部分组成：新冠疫情常态化防控费和新冠疫情防控增加费。
〖Two〗、《省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知》（苏建函价〔2022〕333号）此调整反映了疫情防控政策优化后，工程建设领域费用计取规则的同步更新。费用计列的停止范围 时间节点：自2023年1月8日起，建设工程新冠疫情防控措施费用停止计列。
〖Three〗、《省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知》（苏建函价〔2022〕333号）不再计列疫情防控费用 时间节点：自2023年1月8日起。适用范围：在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量。拟建建设工程的工程造价中。
〖Four〗、《省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知》（苏建函价〔2022〕333号）不再计列费用的范围：我省在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量，其工程造价中不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用。拟建建设工程的工程造价中，同样不再计列该费用。
住建部:防疫费用可计入工程造价
〖One〗、住房和城乡建设部办公厅印发的《房屋市政工程复工复产指南》明确防疫费用可计入工程造价，同时要求建设单位不得拖欠工程款，并针对复工复产中的多项问题提出具体措施。防疫费用计入工程造价《指南》明确，因疫情防控产生的防疫费用（如口罩、消毒物资、体温检测设备等）可计入工程造价。
〖Two〗、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。
〖Three〗、防疫费用应计入工程造价，且不得摊派到务工人员。
〖Four〗、工程造价新规定明确，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备、防护用品、体温检测设施等）可直接计入工程造价，由发包方承担。这一规定为施工单位提供了明确的费用支持依据，避免因防疫成本增加导致的经济纠纷。
〖Five〗、国家层面及司法解释支持住建部《施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》（202109）明确防疫费用可计入工程造价，为地方文件提供上位法支持。最高人民法院司法解释 指导意见（一）（202004）：涉及不可抗力认定、诉讼时效中止，为工期顺延和费用索赔提供法律依据。
〖Six〗、020年2月26日，住房和城乡建设部办公厅下发通知明确，因疫情防控增加的防疫费用，可计入工程造价；疫情防控导致工期延误，属于合同约定的不可抗力情形。